Algemene Voorwaarden van VvEntree

Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van VvEntree, gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80929141.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten 2.1 Alle offertes van VvEntree zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte of opdrachtbevestiging.

Artikel 3 - Uitvoering van de werkzaamheden 3.1 VvEntree zal de werkzaamheden uitvoeren conform de overeenkomst en met de zorgvuldigheid die van een vakbekwame aannemer mag worden verwacht.

3.2 Wijzigingen in de overeenkomst, bijvoorbeeld door aanvullende wensen van de klant, worden schriftelijk vastgelegd en kunnen leiden tot een aangepaste planning en/of prijs.

3.3 De klant is verplicht om VvEntree tijdig alle benodigde informatie, goedkeuringen en toegang tot de locatie te verschaffen om de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen 4.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij verplicht wettelijke rente en eventuele incassokosten te voldoen.

Artikel 5 - Oplevering en acceptatie 5.1 Na afronding van de werkzaamheden vindt een gezamenlijke oplevering plaats, waarbij eventuele gebreken schriftelijk worden vastgelegd.

5.2 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 6.1 VvEntree is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van aantoonbare fouten bij de uitvoering van de werkzaamheden.

6.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van VvEntree wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

6.3 VvEntree is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving of bedrijfsonderbreking.

Artikel 7 - Overmacht 7.1 VvEntree is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, brand, pandemieën of andere onvoorziene omstandigheden buiten de invloed van VvEntree.

7.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort totdat de omstandigheden dit toelaten.

Artikel 8 - Beëindiging 8.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen en dit niet herstelt binnen een redelijke termijn na een schriftelijke ingebrekestelling.

8.2 Bij voortijdige beëindiging door de klant is deze verplicht om de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom 9.1 Alle ontwerpen, tekeningen, plannen en overige materialen die door VvEntree worden verstrekt, blijven eigendom van VvEntree. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen 10.1 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VvEntree, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 11 - Slotbepalingen 11.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

11.2 VvEntree behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden tijdig aan de klant meegedeeld.